Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2008. szám
JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Szabó Géza, Horváth Győző, Pandur Ferenc, Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, Dr. Gál László jegyző, Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Igazoltan távol Homlok István képviselő. Igazolatlanul távol Tuba Pál képviselő. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:
Napirendi pontok: 1.) Falunapi feladatok egyeztetése Előadó: Tuba Erik polgármester 2.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester 3.) Személyi ügyek Előadó: Tuba Erik polgármester A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Napirendi pontok tárgyalása: 1.) Falunapi feladatok egyeztetése Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: az augusztus 9-én megrendezésre kerülő falunapra meghívott jósnő és a humoristák Beledből, illetőleg a kapuvári vasútállomásról a falunap helyszínére való fuvarozására szeretne megkérni valakit a képviselők közül, továbbá a jósnő Kapuvár vasútállomására visszaszállítását. A humoristák Debrecenből érkeznek és a beledi Szabó Fogadóba lesznek elszállásolva. Szeretné továbbá, hogy a képviselők részt vegyenek a meghívott vendégek fogadásában, a főzés felügyelésében, stb.
A testvér települési meghívott vendégek kapcsán elmondja, hogy Hollandiából érkezik 7 fő, tőlük kapta a falu a tűzoltóautót. Erdélyi meghívott vendégek sajnos betegség miatt nem jönnek. Elmondja továbbá, hogy Rábakecöl logóval ellátott pólót 200 db-ot rendelt, melyet a fellépésükért díjat nem számoló előadóknak, a főzőknek és további közreműködőknek szeretne ajándékba adni. Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: vállalja fentiek fuvarozását a falunapra. A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 2.) Különfélék, bejelentések Előadó: Tuba Erik polgármester Tuba Erik polgármester: bejelenti, hogy Szabó Géza képviselő írásban lemondott képviselői mandátumáról munkahelyi összeférhetetlenség miatt, ezért a Helyi Választási Iroda vezetőjén keresztül kéri a Helyi Választási Bizottság intézkedését az ügyben. Ezen túlmenően bejelenti, hogy ajánlattételi felhívást adott ki az Erkel utca útburkolatának felújítására, melynek a beadási határideje 2008. augusztus 14. 15,00 óra. Ez egy csütörtöki nap, mely napon 16,00 órai kezdettel szeretne testületi ülést tartani, ahol a testület döntése alapján ki lehetne választani a legkedvezőbb feltételekkel rendelkező kivitelezőt, továbbá ha minden zökkenőmentesen alakul, 15én meg is lehetne kötni a szerződést a kivitelezésre. A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. Tuba Erik polgármester: a Központi Háziorvosi Ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). A képviselő-testület úgy határozott, hogy megbízza a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési eljárásának lefolytatásával és a szerződés megkötésével, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 39/2008.(VII.31.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési eljárásának lefolytatásával és a szerződés megkötésével. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét értesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2008. augusztus 31. Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábacsécsényi Nyugdíjas Klub nyugdíjas találkozót szervez Rába menti, Rába elnevezésű települések részére. A nyugdíjas találkozóra szeptember 6-án szombaton kerül sor. Előzetes felmérései alapján 15-20 érdeklődő lenne. Az útiköltséget az önkormányzat vállalná.
2
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség sporttábort szervez, melyben 6 fő rábakecöli gyerek érintett. A részvételi díj 7.000 Ft/fő, és ezzel kapcsolatban a kérdése az lenne, hogy ebből az önkormányzat mennyit vállaljon magára. A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 4.000 Ft/fő támogatást fizet ki a táborozó gyerekek részére és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 40/2008.(VII.31.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása által Dénesfán szervezett sporttáborban résztvevő 6 fő tanuló táboroztatásához 4.000 Ft/fő, így összesen 24.000 Ft támogatást biztosít. Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon és a kiadási előirányzatot a 2008. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2008. augusztus 31. Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Sportegyesület 120.000 Ft támogatási előlegért nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz. A képviselő-testület Sportegyesület részére 120.000 Ft támogatási előleget szavazott meg, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 41/2008.(VII.31.) Határozat Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi Sportegyesület kérésére – a labdarúgó csapat bajnokságban indulásához szükséges nevezési díjak finanszírozásához 120.000 Ft támogatási előleget biztosít a civil szervezetek részére nyújtható támogatás terhére. Utasítja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon és a döntésről a Sportegyesület elnökét értesítse. Felelős: Tuba Erik polgármester Határidő: 2008. augusztus 31.
3
3.) Személyi ügyek Előadó: Tuba Erik polgármester A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 16,30 órakor bezárta. K.m.f.
Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző
Németh-Takács Katalin Jegyzőkönyvvezető
4
Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail:
[email protected] Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2008. július 31. 2. napirend: Különfélék - Központi Háziorvosi Ügyeleti rendszer működtetése Előterjesztés Tisztelt Képviselőtestület! Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2008. április 29-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy a Központi Háziorvosi Ügyelet szolgáltatást meg kívánja hirdetni és döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról. A kapuvári kistérség 18 önkormányzata, továbbá Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Iván, Pusztacsalád, Répceszemere községek önkormányzatai 2004. szeptember 1-től Központi Háziorvosi Ügyelet néven társulást hozott létre. A társult önkormányzatok megbízták Kapuvár Város Önkormányzatát a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátási területeihez tartozó összlakosság ügyeleti feladatainak társulás keretében történő ellátásával. A társulási megállapodás értelmében a központi ügyeleti tevékenységet a Kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézeten keresztül látják el. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához az érintett települések önkormányzatainak hozzájárulása szükséges. A Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás nem jogi személy, a közbeszerzési eljárást ezért nem tudja lebonyolítani. Célszerű lenne, ha a társulásban lévő önkormányzatok megbíznák a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a közbeszerzési eljárás megindításával, a lebonyolításával, az elbírálással és a szerződéskötéssel. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén 2009. január 1-től módosítani kell a társulási megállapodást. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy megbízza a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulását a Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési eljárásának lefolytatásával, a szerződés megkötésével.
Rábakecöl, 2008. július 26. Tuba Erik polgármester
5
RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 1. Ajánlatkérő neve és címe: Rábakecöl Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. Telefon/Fax: 96/257-529 2. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása Rábakecöl községben az Erkel Ferenc utcában. A tevékenység műszaki tartalmi követelményeit az ajánlattételi felhívás mellékletét képező Nagy Ákos okleveles építőmérnök által készített tervdokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak. E tényt is figyelembe véve Ajánlattevőnek az ajánlati árat a dokumentáció és részeként biztosított kiírt (árazatlan) költségvetés, valamint a megvalósítás helyszínének alapos ismerete alapján kell kialakítania. Az ajánlati árnak minden egyéb esetlegesen felmerülő költséget tartalmaznia kell. 3. A teljesítés határideje: 2008. szeptember 26. helye: 9344 Rábakecöl Erkel Ferenc utca 4. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. A Megrendelő a teljesítést követően a kiállított és kollaudált számlát 30 napon belül átutalással fizeti. Előnyt élvez az az ajánlat, amely a számla két részletben (50-50%) történő teljesítését teszi lehetővé, a második részlet kiegyenlítésére a Magyar Államkincstár támogatásának kiutalását követő 30 napon belül kerül sor. A számlák benyújtásával egyidejűleg a beépített anyagok szállítólevelei, minőségi bizonylatait Megrendelő részére át kell adni. Végszámla esedékes, ha Ajánlattevő a sikeresnek minősített műszaki átadás-átvételi, eljárást jegyzőkönyvileg dokumentálja. Előleget a Megrendelő nem fizet. A nyertes ajánlattevőt, késedelmes teljesítés esetén naponta minimum 10.000,- Ft kötbérfizetési kötelezettség terheli. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő által elismert teljesítésigazolás időpontjától számított minimum 1 (egy) év jótállási időt kell vállalnia. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott jogosult a Ptk. szerint késedelmi kamatot felszámítani. 5. Alkalmassági követelmények: a.) Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: 1./ Az előző 3 év (2005-2007) bármelyikében Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye területén teljesített, legalább egy, bruttó 6 millió Ft értéket meghaladó, út építésére, illetve
6
felújítására vonatkozó referencia ismertetése, amely tartalmazza legalább az ellenszolgáltatás bruttó összegét, a teljesítés idejét, helyét, továbbá a szerződést kötő másik fél megnevezését. 2./ Annak a szakembernek a megnevezése, képzettségének ismertetése, igazolása, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 3./ A kivitelezés irányításában résztvevő szakember műszaki vezetői névjegyzékben való szereplésének igazolása az illetékes hatóságtól származó határozat másolatával. b.) Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Számláját vezető pénzintézettől származó, az ajánlat benyújtási időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal: - számlavezetés kezdő időpontja - tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről - tájékoztatás a számlán történő esetleges sorban állásról 6. Ajánlattételi határidő: 2008. augusztus 14. (csütörtök) 1500 óra 7. Ajánlat benyújtásának címe: Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, polgármesteri iroda. 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. Az ajánlatokat 3 (három) példányban kell benyújtani, egy „eredeti”, kettő „másolati” jelzéssel ellátottan cégszerűen aláírva, lefűzött irattartóban, érdemi adatot tartalmazó oldalanként folyamatos sorszámozással ellátva. Az eredeti és másolati példányokat egybe csomagolva, zárt csomagolásban kell benyújtani. A külső zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét. A külső csomagolásra kérjük ráírni még: „Ajánlat Rábakecöl község önkormányzati belterületi utcájának burkolat felújítására az Erkel Ferenc utcában. Nem bontható fel: 2008. augusztus 14. 1500 óráig” Amennyiben az Ajánlattevő érdemi ajánlatot nem tesz, úgy a külső csomagolásra még a következőt kérjük ráírni: „Érdemi ajánlatot nem tartalmaz” (Ha nem tesz ajánlatot, akkor is az Ajánlattételi határidő lejártáig a fentiek szerint megcímezve kéri az Ajánlatkérő az írásos visszajelzést.) 8. Ajánlatok felbontásának helye és ideje: Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő Terem 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. Ideje: 2008. augusztus 14. (csütörtök) 1500 óra 7
9. Ajánlatok bírálati szempontjai: Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő önkormányzat képviselőtestülete javaslatát figyelembe véve, az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint értékeli az alábbi főbb szempontokat figyelembe véve: - Bruttó ajánlati ár - Vállalt jótállási időtartam - Garanciavállalás teljesítési határideje - Vállalt kivitelezési határidők - Referencia - Késedelmi kötbér (Ft/nap) - Kivitelezői számla pénzügyi teljesítésének módja 10. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről írásban értesíti. 11. A szerződés meghatározása: A nyertessel egyösszegű vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor. megkötésének tervezett időpontja: 2008. augusztus 15. 12. Ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 13. Az ajánlatokhoz benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatának, valamint aláírási címpéldányának cégszerűen aláírt másolata. Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő cégkivonatában az ajánlattétel tárgyára irányuló tevékenység nem szerepel. 14. Az ajánlattevő nyilatkozatait eredetiben, az igazolásokat egyszerű másolatban kérjük benyújtani. 15. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha azt az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig kézhez kapja. 16.
Az ajánlatokhoz benyújtandó iratok, nyilatkozatok, igazolások Az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt ajánlatának eredeti és másolati példányait, valamint ennek mellékleteit és előírt dokumentumait szükséges benyújtani, és az ajánlatban alábbi sorrendben lefűzni. 1. Az Ajánlattevő által cégszerűen aláírt 1., 2. és 3. sz. „Nyilatkozat”. 2. Szakmai képzettség igazolása (Annak aki a kivitelezésben részt vesz.) 3. Műszaki vezetői jogosultság igazolása (eredeti vagy egyszerű másolat) 4. Aláírási címpéldány (eredeti vagy egyszerű másolat) 5. 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (egyszerű másolat) 6. Pénzintézet 30 napnál nem régebbi igazolása (eredeti vagy egyszerű másolat) 7. Nyilatkozat a számlavezető pénzintézetekről 8. A tervdokumentáció mellékleteként megküldött költségvetés beárazva.
8
9. A mellékelt Vállalkozási szerződés tervezetet az üresen hagyott részek kitöltésével– minden oldalát szignálva – a kiadott formában kérjük az ajánlathoz csatolni. Amennyiben az Ajánlattevő formailag átszerkeszti a szerződéstervezetet, kérjük írásbeli nyilatkozatban jelezni, hogy a kiadott szerződéstervezettel tartalmában megegyezik. 10. Az Ajánlat minden oldalát a kötelezettségvállalásra jogosultnak vagy a meghatalmazottnak (meghatalmazást kérjük csatolni) kézjegyével kell ellátni (szignálni kell). 17. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2008. július 31.
Rábakecöl, 2008. július 31. Tuba Erik Polgármester
9
1. sz. Nyilatkozat
Alulírott………………………………………………………………………………………… Ajánlattevő kijelentem, hogy ajánlatomat a Rábakecöl Erkel Ferenc utca burkolat felújítására az ajánlattételi felhívásban foglaltak ismeretében nyújtottam be. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az „Ajánlattételi felhívásban” meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt vállalkozási szerződéstervezet szerint teljesítem. Az ajánlat benyújtásával elfogadom az „Ajánlattételi felhívásban” foglaltakat, az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerült észrevételeimet, kifogásaimat az ajánlattételi határidő előtt írásban benyújtottam Ajánlattevőnek. Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.
Dátum:………………….
Cégszerű aláírás:…………………………….
10
2. sz. Nyilatkozat
Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő fax száma: Ajánlattevő e-mail címe: Vállalási ár és határidő:
Vállalkozói díj:
Nettó díj:
+ÁFA
Dátum:………………….
Cégszerű aláírás:…………………………….
11
Bruttó díj
3. sz. Nyilatkozat Kivonat a referencialistából Előző 3 év legjelentősebb munkái Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat felújításának kivitelezése tárgyú munkához
2005. Megbízó
Tárgy
teljesítés ideje/nap
Szerződés bruttó értéke
2006. Megbízó
Tárgy
teljesítés ideje/nap
Szerződés bruttó értéke
2007. Megbízó
Tárgy
teljesítés ideje/nap
Szerződés bruttó értéke
Dátum:………………….
Cégszerű aláírás:…………………………….
12
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS -tervezetamely létrejött egyrészről: Rábakecöl Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. Képviseli:Tuba Erik polgármester Adószám: 15370615-2-08 Számlaszám: 11737090-15370615-00000000. továbbiakban: mint Megrendelő másrészről: Adószám: Számlaszám: Képviseli: továbbiakban mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat felújítási munkáinak kivitelezése 2. Vállalkozói díj: A szerződés vállalkozói díja ……………………,- Ft + 20% ÁFA, összesen: ……………………….,- Ft, azaz ………………………………………………… forint. Végszámla esedékes, ha Ajánlattevő a sikeresnek minősített műszaki átadás-átvételi, eljárást jegyzőkönyvileg dokumentálja. Előleget a Megrendelő nem fizet. Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizet. 3. Határidők: 3.1. A munkaterület átadásának határideje: A szerződéskötéstől számított 8. nap 3.2. A kivitelezés befejezési határideje: ………………………….. amely időpont a sikeres műszaki átadás-átvétel napját jelenti. 3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
13
4. Műszaki feltételek: 4.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: Megrendelő részéről (lebonyolító):
név: Tóth Imre cím: 9317 Szany, Kossuth L. u. 5. tel.: 20/391-7034; fax: 96/287-285
Vállalkozó részéről:
név: ………………………….. cím: ………………………….. tel: ……………………………
4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. 4.3. A Megrendelő valamint megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő észrevételét köteles az Építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani. 4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának (lebonyolító) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. 4.5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban nem szerepelnek, de a megvalósítás szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek megegyeznek. 14
4.6. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a fix összegre vállalt munkarészeknél Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 4.7. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek megegyeznek. 4.8. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát. 5. Pénzügyi feltételek: 5.1. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerül kiegyenlítésre banki átutalásos formában 30 napon belül. Előleg nyújtásra nincs lehetőség. 5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon köteles kifizetni. 5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére. 5.4. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi ………………,-Ft kötbért köteles megfizetni megrendelőnek, mely a végszámlából levonásra kerül. 5.5. Vállalkozó kötelessége, a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásától számított …… évig terjedő időszakra jótállást vállalni. 6. Átadás-átvétel: 6.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles a megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A Vállalkozónak az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat, építési napló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához szükséges közműnyilatkozatok beszerzése Vállalkozó feladatát képezi. 6.2. Ha a Megrendelő megítélése szerint a létesítmény használatbavételi lehetősége biztosított, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot.
15
6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás. 6.4. Ha a létesítmény teljes mértékben elkészült és az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét. 6.5. Megrendelő csak I. o. minőségben készült munkákat tartozik átvenni. 7. Minőség, szavatosság: 7.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell. 7.3. A Vállalkozó az általa kivitelezett létesítményekre …… év garanciális kötelezettséget vállal, továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be. A garanciális kötelezettség a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásával esedékes. Felek megegyeznek, hogy a létesítmény átadás-átvételének napjától számított egy év leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szervezése a Lebonyolító feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni. 8. Egyéb feltételek: Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők. 1. Ajánlatkérési dokumentáció 2. Tervdokumentáció (Nagy Ákos okleveles építőmérnök által készített) 3. Műszaki átadás-átvételi eljáráshoz átadandó dokumentumok: Közműnyilatkozatok Beépített anyagokról Szállítólevelek, Műbizonylatok Minősítési dokumentáció Kivitelezői nyilatkozat
9. Jogviták eldöntése:
16
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Rábakecöl, 2008. augusztus ...
…..…....................................
………...................................
Tuba Erik polgármester Megrendelő
Vállalkozó
17
